WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«контракт№ 0535100000217000005-0346775-01 на поставку продуктов питания (мяса (включая птицу)) во 2 квартале 2017г. для обеспечения нужд ФГУП «ОКБ ...»

контракт№ 0535100000217000005-0346775-01

на поставку продуктов питания (мяса (включая птицу)) во 2 квартале 2017г. для обеспечения нужд ФГУП «ОКБ «Факел» (КИС «Неман»)

г. Калининград «__» _______ 2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытное конструкторское бюро "Факел" (ФГУП «ОКБ «Факел»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михаила Викторовича Коркунова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Универсалпрод", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Оголь Елены Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Основание заключения Контракта

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 20.03.2017г. № 0535100000217000005-2 на право заключить Контракт на поставку продуктов питания (мяса (включая птицу)) во 2 квартале 2017г. для обеспечения нужд ФГУП «ОКБ «Факел» (КИС «Неман»)

Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка продуктов питания (мяса (включая птицу)) (далее – Товар) в количестве, указанном в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью)

1.2. Характеристики Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).



1.3. Заказчик обязуется принять Товар, относящиеся к Товару документы при условии соответствия их требованиям, изложенным в техническом задании (приложение к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и оплатить поставку Товара в порядке, размере и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.4. В течение срока действия настоящего Контракта Стороны не вправе вносить изменения в условия Контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Контрактом.

1.5. Источник и основание бюджетного финансирования: собственные средства

1.6. ОКПД 2: 10.11.32.110

10.12.20.110

10.12.10.110

10.11.31.140

1.7 ИКЗ: 171390601338939060100100090080000244

Порядок, условия и сроки поставки Товара.

Срок действия Контракта

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: 238710, г. Калининградская область, Неманский район, поселок Большое село.

Периодичность поставок: один раз в неделю, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по местному времени Заказчика.

2.2. Сроки поставки Товара: поставка Товара осуществляется со дня заключения настоящего Контракта и по 30 июня 2017 года включительно.

Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика, в течение 03 (трёх) календарных дней со дня получения заявки Поставщиком от Получателя, силами и средствами Поставщика.

2.3. Поставка Товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком и Поставщиком накладных на поставленный Товар.

2.5. Переход рисков на Товар с Поставщика на Заказчика происходит с момента подписания Поставщиком и Заказчиком накладных.

2.6. Товарно-транспортные документы (накладные) должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.





2.7. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

2.8. Окончание срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту, но не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения в ходе его исполнения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью). При поставке предоставить сертификаты соответствия, декларации о соответствии, регистрационные удостоверения.

3.1.2. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой передачи Товара.

3.1.3. Передать Заказчику Товар, не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц.

3.1.4. Передать Товар на условиях, обеспечивающих его качество и комплектность.

3.1.5. При выявлении фактической недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в срок, установленный Заказчиком, но не более 7 (семи) календарных дней, с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика.

3.1.6. При обнаружении некачественного Товара при его приемке, заменить такой Товар Товаром надлежащего качества в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 7 (семи) календарных дней, с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика.

3.1.7. Своими силами и за свой счет вывезти Товар ненадлежащего качества в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

3.1.8. Гарантировать качество поставляемого Товара, изложенным в показателях качества технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) на поставку Товара.

3.1.9. Поставщик обязан поставить Товар, остаточный срок годности которого на момент поставки должен быть не менее двенадцати месяцев.

3.1.10. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со сведениями о стране происхождения поставляемого Товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

Страна происхождения поставляемого Товара на основании сведений, содержащихся в заявке Поставщика Россия.

Данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара _______________________ (при наличии такого документа).

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.2.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Контракту по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов совместно с Заказчиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять от Поставщика уведомление направленное посредством факсимильной, телефонной или электронной связи о готовности Товара к передаче не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до дня предполагаемой передачи Товара.

3.3.2. Произвести приемку Товара, предоставленного к приемке Поставщиком по адресу: 238710, г. Калининградская область, Неманский район, поселок Большое село. Один раз в неделю, в рабочие дни с 8.00 до 12.00.

3.3.3. В порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом оплатить поставку Товара в порядке, размере и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом и соответствия поставленного Товара требованиям Контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.3.4. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс поставки Товара по настоящему Контракту.

3.3.5. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Контракту, осуществить сверку расчетов. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

3.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

3.3.7. Провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 4.4.3. настоящего Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.3.8. Создать приемочную комиссию, не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, с целью проверки соответствия качества поставляемого Товара, требованиям, установленным настоящим Контрактом и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.3.9. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 4.3.7. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3.3.10. Осуществлять проверку качества Товара.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Отказаться от приема Товара, не соответствующего требованиям Контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного Товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

3.4.4. Предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству после начала использования Товара и выявления его скрытых несоответствий. Претензии по скрытым недостаткам могут быть предъявлены Поставщику в течение всего срока годности (хранения) Товара.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет 122 348 (Сто двадцать две тысячи триста сорок восемь) рублей 20 копеек, НДС не предусмотрен и включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку по адресу 238710, г. Калининградская область, Неманский район, поселок Большое село, все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.2. В случае если Поставщиком по данному Контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена Контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4.3. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме.

4.4. Заказчик оплачивает твердую цену Контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара по объему заявки Заказчика, на основании представленного Поставщиком счета на оплату, подписанного акта приема передачи Товара и подписанных оригиналов товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при наличии).

4.5. При нарушении Поставщиком исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами настоящего Контракта, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Контракта имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.В случае если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

4.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства № 1063 в виде фиксированной суммы в размере 3 058 (Три тысячи пятьдесят восемь) рублей 71 копейка, что составляет 2,5 % цены Контракта.

5.2.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.3.3 За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает сумму штрафа, рассчитанную в порядке предусмотренном Постановлением Правительства № 1063 в виде фиксированной суммы в размере 12 234 (Двенадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 82 копейки, что составляет 10 % цены Контракта.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

5.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

5.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.6.3. настоящего Контракта.

5.10. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

6. Рассмотрение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Заказчик обязан в течение 7 дней с момента получения некачественного Товара направить Поставщику письменную претензию о качестве Товара.

Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.

В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика:

- возмещения стоимости некачественного Товара;

- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара.

6.4. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.

6.5. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

6.6. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем Контракте, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Условия и порядок исполнения, изменения и расторжения Контракта

7.1. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

7.2 При исполнении Контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7.3 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.4 Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

7.5 В ходе исполнения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контракта, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.6 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.7 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8. Изменение, расторжение Контракта, порядок разрешения споров

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статье 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44- ФЗ:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. При неисполнении, несвоевременном исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств, Заказчик после установления факта неисполнения, несвоевременного исполнения условий настоящего Контракта направляет в адрес Поставщика претензию об уплате неустойки, расторжении Контракта и других требований (при необходимости) в установленном порядке.

8.4. Поставщик в течение 5(пяти) рабочих дней принимает меры по оплате неустойки и погашению задолженности, образовавшейся в результате неисполнения, некачественного либо несвоевременного исполнения условий настоящего Контракта и расторгает Контракт (при выставлении Заказчиком соответствующего требования) по соглашению Сторон, в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего Контракта. В случае отказа Поставщика от расторжения Контракта по соглашению Сторон либо неполучения ответа в срок, указанный в претензии, Контракт расторгается в судебном порядке.

8.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6.Сведения о поставщике, с которым Контракта был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. При расторжении Контракта по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в объеме, определяемом актом приема-передачи поставленного Товара, подписанным Поставщиком и Заказчиком, по мере поступления средств на счёт Заказчика.

8.8. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в срок до 5 (пяти) календарных дней и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Контракта, либо настоящий Контракт может быть расторгнут в установленном порядке.

10. Прочие условия

10.1. Срок действия Контракта с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

10.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Контракта считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Контракта не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

10.3. Все дополнения к настоящему Контракту и изменения настоящего Контракта и приложений к нему составляются в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами.

10.4. Признание не действительным какого-либо из пунктов настоящего Контракта не влечет признания недействительным Контракта в целом.

10.5. Ответственными за исполнение настоящего Контракта являются:

- со стороны Заказчика: должностное лицо, в соответствии с данными ЭЦП.

- со стороны Поставщика - должностное лицо, в соответствии с данными ЭЦП.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

1. Приложение №1 - техническое задание.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие «Опытное конструкторское бюро «Факел» (ФГУП «ОКБ «Факел»)

Юридический адрес: 236001, г. Калининград, Московский проспект, 181

Фактический адрес: 236001, г. Калининград, Московский проспект, 181

Тел. (4012) 46-16-16

Факс (4012) 53-84-72

ИНН 3906013389, КПП 392550001

ОГРН 1023901002927

Р/с 40502810777020000002

Филиал Калининградский банка ВТБ (ПАО) г. Калининград

К/с 30101810900000000892

БИК 042748892

ОКПО 07556982

Дата постановки на налоговый учёт: 28.02.1999г. Поставщик

Общество с ограниченной ответственностью "Универсалпрод"

Юридический адрес: 236006, Калининградская обл., Калининград г, ул. Правая набережная, д.2

Фактический адрес: 236006, Калининградская обл., Калининград г, ул. Правая набережная, д.2

Тел: 8 (4012) 53 04 18

ИНН 3906336421, КПП 390601001

ОГРН 1143926032854

р/сч 40702810521100020994

ОАО АКБ "Авангард"

Россия, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12 строение 1

БИК 044525201

Дата постановки на налоговый учёт:

08.10.2014г.

Приложение 1

к Контракту

№ 0535100000217000005-0346775-01

от «__» ________ 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключить Контракт на поставку продуктов питания (мяса (включая птицу)) во 2 квартале 2017г. для обеспечения нужд ФГУП «ОКБ «Факел» (КИС «Неман»).

Включаются сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в аукционе в электронной форме Поставщика (подпункт 1 б пункта 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".№

п/п Наименование продукта

Характеристики товара, требования к их безопасности Кол-во

кг Цена

ед.,

(руб.) Общая стоимость

(руб.)

1. Мясо свинина, 1 категория, первичной заморозки, весовое, без кости (окорок). ГОСТ 31778-2012 300 204,55 61 365,00

2 Мясо свинина, 1 категория, первичной заморозки, весовое, без кости (лопатка). ГОСТ 31778-2012 130 192,36 25 006,80

3 Мясо птицы (седло), первичной заморозки, весовое, фасованное 15кг. ГОСТ 52702-2006 185 98,89 18 294,65

4 Филе цыплят бройлеров (грудка), первичной заморозки, весовое, без кожи. ГОСТ 52702-2006 100 146,03 14 603,00

5 Печень говяжья весовая, замороженная, фасованная 15кг. ГОСТ 32244-2013 ГОСТ 32244-2013 24 123,27 2 958,48

1 120,27 120,27

ИТОГО: 122 348,20

Итого к оплате: 122 348 (Сто двадцать две тысячи триста сорок восемь) рублей 20 копеек, НДС не предусмотрен

Подписи сторон:

Заказчик: Поставщик:

Директор Директор

ФГУП «ОКБ «Факел» ООО "Универсалпрод"

_______________ М.В. Коркунов _________________ Оголь Е.А.

Похожие работы:

«Указатель новых книг, поступивших в библиотеки Бокситогорского района в 1 квартале 2015 года Энциклопедии, словари, справочники1. Атлас мира для школьника / пер. с англ. А. Бряндинской [ и др.]. Москва : АСТ, 2015. 109, [3] c. ISBN 978-5-17-088553-4. 1: 41 Бокситогорская...»

«Инфаркт без паники А что же все-таки такое – этот инфаркт миокарда?Он случается, когда часть сердечной мышцы попросту резко отмирает, так как перестает снабжаться кислородом. Нетрудно понять, что чаще всего инфаркт возникает от болезней сердечных артерий (к примеру, их сужения), которыеперестают вы...»

«Практическая работа 1 Тема: Подготовка манекена для выполнения наколки Цель: ознакомление с различными видами манекенов, освоение методики разметки и подготовки манекена для макетированияСодержание работы: Ознакомиться с методикой изготовления манекенов. Зарисо...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГАСЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.05.2017 г. № 922Об организации торговли на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области 9 мая 2017 года в день проведения торж...»

«Уважаемые жители Новоалександровского района! В целях привлечения внимания общественности Ставропольского края к мероприятиям по безопасности дорожного движения, а так же привлечение журналистского сообщества, рекламных агентств и студенческих объединений к...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении запроса котировок в электронной форме № 107-16/А/эф на поставку оборудования для нужд ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" (от 30.06.2016) Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федера...»

«Приложение к Извещению о проведении открытого запроса коммерческих предложений (код закупочной процедуры: ЗКП-16-025)ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ (ЭКЗЕМПЛЯРОВ) ПО ATLASSIAN JIRA И CONFLUENCE (В Т.Ч. ПРОД...»

«В частное учреждение "Арбитражный центр Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Адрес: Республика Казахстан, 010000 город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок "Б", офис 1721 От истца: ТОО "Альфа"Юридический адрес:Адрес для направления корреспонденции:Телефон...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.