WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ДОГОВОР № на поставку оборудования г. Челябинск «_» 2014г. Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ОАО ...»

ДОГОВОР №

на поставку оборудования

г. Челябинск «_____» __________ 2014г.

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ОАО «НПО «Электромашина»), именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице генерального директора Афанасьева И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______., действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ персональные компьютеры, ноутбук, нетбук (в дальнейшем именуемые «ОБОРУДОВАНИЕ»), согласно Спецификации, указанной в Приложении №1 к настоящему ДОГОВОРУ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить ОБОРУДОВАНИЕ в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА.

Поставка ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется в соответствии с графиком поставки, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

Общая стоимость настоящего ДОГОВОРА составляет _________ ()Упаковка для перевозки грузовым автомобилем, маркировка, транспортные расходы, пуско-наладочные работы включены в стоимость ОБОРУДОВАНИЯ.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает общую стоимость ДОГОВОРА на основании выставленных ПОСТАВЩИКОМ счетов на оплату в порядке и сроки, предусмотренные Графиком платежей, указанным в Приложении № 3 к настоящему ДОГОВОРУ.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОСТАВЩИКА.

Все платежи по настоящему ДОГОВОРУ осуществляются в рублях.

КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Качество передаваемого ОБОРУДОВАНИЯ должно соответствовать условиям настоящего ДОГОВОРА и техническим требованиям фирмы-производителя ОБОРУДОВАНИЯ.

ПОСТАВЩИК гарантирует, что оригинал технической документации, прилагаемой к ОБОРУДОВАНИЮ, и его перевод на русский язык достаточны для правильной эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ.

ПОСТАВЩИК гарантирует, что ОБОРУДОВАНИЕ является новым и нигде не использовалось

ПОСТАВКА, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Поставка ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется автомобильным транспортом за счет ПОСТАВЩИКА по адресу: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2.

ПОСТАВЩИК оформляет отгрузку товарно-транспортной накладной, в которой указан поставляемый ассортимент и количество ОБОРУДОВАНИЯ, и счет-фактуройДатой поставки ОБОРУДОВАНИЯ считается дата подписания представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной.

Право собственности на ОБОРУДОВАНИЕ переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ после подписания товарно-транспортной накладной.

Риск случайной гибели, утраты или повреждения ОБОРУДОВАНИЯ переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной

ПРЕТЕНЗИИ

Претензии ПОКУПАТЕЛЯ в отношении нарушения ПОСТАВЩИКОМ условий настоящего ДОГОВОРА по комплектности, в случае если комплектность ОБОРУДОВАНИЯ невозможно проверить при обычном способе приемки (визуальном осмотре), могут быть предъявлены ПОСТАВЩИКУ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной.





Претензии ПОКУПАТЕЛЯ в отношении ненадлежащего качества ОБОРУДОВАНИЯ могут быть предъявлены ПОСТАВЩИКУ в течение установленного гарантийного срока на ОБОРУДОВАНИЕ.

В случае поставки ОБОРУДОВАНИЯ ненадлежащего качества ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявления любого из требований, предусмотренного законом (ст. ст. 475, 503 ГК РФ).

Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора

Срок ответа на претензию 30 календарных дней с момента ее получения.

ГАРАНТИИ

ПОСТАВЩИК гарантирует надежность ОБОРУДОВАНИЯ в течение гарантийного срока при условии правильной его эксплуатации.

ПОСТАВЩИК несет гарантийные обязательства на поставляемое ОБОРУДОВАНИЕ: на ноутбуки, нетбуки гарантийный срок устанавливается в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой-производителем, гарантийный срок на персональные компьютеры - 2 года с момента поставки ОБОРУДОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЮ.

Гарантийное обслуживание производится в сервисном центре ПОСТАВЩИКА. Доставка ОБОРУДОВАНИЯ в сервисный центр ПОСТАВЩИКА за счет ПОСТАВЩИКА

При обнаружении ПОКУПАТЕЛЕМ неисправностей или скрытых дефектов в ОБОРУДОВАНИИ в гарантийный период решение об устранении неисправностей или замене ОБОРУДОВАНИЯ должно быть согласовано сторонами дополнительно. При этом срок устранения неисправностей или замены ОБОРУДОВАНИЯ не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента получения ПОСТАВЩИКОМ уведомления о наличии неисправностей.

В течение гарантийного срока, по требованию ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК обязан предоставлять подменное ОБОРУДОВАНИЕ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования до окончания ремонта.

В случае, если неисправность или дефекты ОБОРУДОВАНИЯ возникли вследствие несоблюдения ПОКУПАТЕЛЕМ инструкций по эксплуатации, либо при неправильном обслуживании ОБОРУДОВАНИЯ сотрудниками ПОКУПАТЕЛЯ данные неисправности или дефекты не считаются неисправностями или дефектами, возникшими в течение гарантийного срока.

ПОСТАВЩИК гарантирует, что ОБОРУДОВАНИЕ, поставляемое в рамках настоящего ДОГОВОРА, принадлежит ему на праве собственности и свободно к обращению на территории Российской Федерации; ОБОРУДОВАНИЕ под залогом, арестом не состоит, не обременено правами третьих лиц. ПОСТАВЩИК не будет предпринимать никаких действий, направленных на обременение или отчуждение ОБОРУДОВАНИЯ третьим лицам до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. Под третьими лицами понимаются лица, не являющиеся стороной настоящего ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ДОГОВОРОМ.

В случае нарушения сроков платежей ПОСТАВЩИК вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

В случае нарушения сроков поставки ОБОРУДОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены непоставленного в срок ОБОРУДОВАНИЯ за каждый календарный день задержки.

В случае нарушения сроков устранения неисправностей, указанных в п.7.4., ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены неисправного ОБОРУДОВАНИЯ за каждый календарный день задержки.

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения ДОГОВОРА (ст.523 ГК РФ):

в случае нарушения сроков поставки ОБОРУДОВАНИЯ более чем на 2 (Два) месяца.

в случае поставки ОБОРУДОВАНИЯ ненадлежащего качества с недостатками, устранение которых займет у ПОСТАВЩИКА более 30 календарных дней.

Уплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения ДОГОВОРА в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, оседание почвы и другие стихийные бедствия; война или военные действия, эмбарго, блокады, действия властей, препятствующие исполнению настоящего ДОГОВОРА. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем ДОГОВОРЕ, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты их наступления или прекращения в письменной форме уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия или прекращения вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них в дальнейшем. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Если вышеуказанные обстоятельства продлятся свыше 4 (Четырех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий ДОГОВОР с возвратом другой стороне всего полученного по настоящему ДОГОВОРУ и с исключением обязанности по возмещению возможных убытков, понесенных другой Стороной вследствие неисполнения настоящего ДОГОВОРА.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по согласованию сторон. Все дополнения и изменения к данному договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны с обеих сторон уполномоченными лицами.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик Покупатель

ОАО « НПО «Электромашина»

454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.2

ИНН/КПП 7449044990/ 745450001

ОКПО 07520642

Филиал ОАО «УралСиб» г. Челябинск

р/сч 4050 2810 4850 000 000 03

к/сч 3010 1810 3000 000 00976

БИК 047 501 976

Тел 351-254-63-94, 255-20-94,

ф.254-70-82, 253-78-01

Поставщик

___________

М.П. Покупатель

Генеральный директор

_______________ И.Ю. Афанасьев

М.П.

Приложение № 1

к Договору № _____ от __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Количество

ПК "Офис" 53

Socket 1150 Intel Pentium G3220 (3.00GHz) 3MB BOX 1

Socket 1150 Gigabyte GA-H81M-S2PV 1

2048Mb DDR3 Kingston KVR1333D3S8N9/2G 1

500 Gb Western Digital SATA3 Caviar Black 1

MiniTower InWin (EMR-035) 450W Black/Silver mATX1

Logitech (920-002506/22) Keyboard K120, USB, Black 1

Logitech (910-001246) Corded Mouse B110, USB, Black 1

21.5" Acer V226HQLAbd 1

ZIS Pilot-L 1

ПК "Программист" 20

Socket 1150 Intel Core i3-4130 (3.40GHz) 3MB BOX 1

Socket 1150 Gigabyte GA-B85M-D3H 1

4096Mb DDR3 Kingston KVR13N9S8/4 2

500 Gb Western Digital SATA3 Caviar Black 1

MiniTower InWin (EMR-035) 450W Black/Silver mATX1

Logitech (920-002779) Keyboard K200, USB, Black 1

Logitech (910-001246) Corded Mouse B110, USB, Black 1

21.5" DELL P2214H 1

ZIS Pilot-L 1

ПК "Схемотехник" 27

Socket 1150 Intel Core i3-4330 (3.50GHz) 3MB BOX 1

Socket 1150 Gigabyte GA-B85M-D3H 1

4096Mb DDR3 Kingston KVR13N9S8/4 2

2048Mb GeForce GT640 128bit Palit1

500 Gb Western Digital SATA3 Caviar Black 1

MiniTower InWin (EMR-035) 450W Black/Silver mATX1

Logitech (920-002779) Keyboard K200, USB, Black 1

Logitech (910-001246) Corded Mouse B110, USB, Black 1

23.8" DELL P2414H 1

ZIS Pilot-L1

ПК "Конструктор-технолог" 37

Socket 1150 Intel Core i5-4440 (3.10GHz) BOX 1

Socket 1150 Gigabyte GA-B85M-D3H 1

8192Mb DDR3 Kingston KVR1333D3N9/8G 2

2048Mb GeForce GTX 650 128bit ASUS 1

500 Gb Western Digital SATA3 Caviar Black 1

Cooler Master Elite (RC-335U), 500W 1

Logitech (920-002779) Keyboard K200, USB, Black 1

Logitech (910-001246) Corded Mouse B110, USB, Black 1

23.8" DELL P2414H 1

ZIS Pilot-L1

Ноутбуки Ноутбук «Конструктор-технолог»

Lenovo B590 (Core i3 3120M/GeForce 720M) 1

Ноутбук «Программист»

HP ProBook 6470b (H5E56EA) 5

НетбукASUS X201E (Celeron 847/Win8) 2

Поставщик

___________

М.П. Покупатель

Генеральный директор

_______________ И.Ю. Афанасьев

М.П.

Приложение № 2

к Договору № _____ от __________

ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ партии поставки Наименование Кол Срок поставки

1

ПК "Офис" 32 в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора

ПК "Программист" 11 ПК "Схемотехник" 15 ПК "Конструктор-технолог" 22 2 Ноутбук «Конструктор-технолог» 11 16-20 июня 2014

Ноутбук «Программист» 55 Нетбук22 3 ПК "Офис" 21 11-15 августа 2014

ПК "Программист" 9 ПК "Схемотехник" 12 ПК "Конструктор-технолог" 15 Поставщик

___________

М.П. Покупатель

Генеральный директор

_______________ И.Ю. Афанасьев

М.П.

Приложение № 3

к Договору № _____ от __________

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование платежа Сумма с НДС, рублей Срок платежа

1 платеж – 50% стоимости 1 партии поставки В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки 1 партии оборудования

2 платеж - 50% стоимости 1 партии поставки

В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента поставки 1 партии оборудования

3 платеж - 100% стоимости 2 партии поставки

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки 2 партии оборудования

4 платеж – 50% стоимости 3 партии поставки В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки 3 партии оборудования

5 платеж - 50% стоимости 3 партии поставки

В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента поставки 3 партии оборудования

Итого Итого:

Поставщик

___________

М.П. Покупатель

Генеральный директор

_______________ И.Ю. Афанасьев

М.П.


Похожие работы:

«ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКАУпражнения могут:– выполняться правой, левой рукой или обеими руками одновременно;– быть статическими: удерживать пальчики в напряжении на счет до пяти – десяти, затем встряхнуть руками;– быть динамическими: выполнять пальчиками движения, имитирующие движения показываемого живого или неживого предмета. "Астра" Ладонь...»

«ПланВведение 1 Жизнеописание 1.1 Епископ1.2 На воронежской кафедре1.3 На покое1.4 Кончина2 Канонизация и почитание3 ТворенияСписок литературыТихон Задонский Введение Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколовский; 1724, Короцко, Валдайский уезд, Н...»

«Дислокация предприятий бытового обслуживания населения Кардымовского района (городского округа) по состоянию на 01.01.2013 года № п/пНаименование предприятия Вид оказываемых услуг Организационноправовая форма (для индивидуальных предпринимателей – указать ФИО) Адрес предприятия ФИО руководителя, ном...»

«1. Общие положения.1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Мухен муниципального района имени Лазо Хабаровского края, (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным код...»

«Протокол № ЗК-ДВТРК-155/2 рассмотрения и оценки котировочных заявок (ОАО "КСК") г. Москва 03 февраля 2014 г. Наименование предмета запроса котировок: Право заключения договора на поставку грязезащитных ковров. Заказчик: Открытое акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" (далее О...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"РУБЦОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ К...»

«Форма запроса информации о деятельности Администрации Карасукского района Администрация Карасукского района Кому: _ (ФИО, должность) От: _ Наименование организации (для юридических лиц), общественного объединения, государственного органа, ор...»

«УТВЕРЖДАЮ Председатель закупочной комиссии ОАО "ДЭК" Е.Ю. Тюрина 14 марта 2012 г. Согласовано на заседании закупочной комиссии (Протокол №_ДЭК-21 ЗП-орг_) от 14 марта 2012 г. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА обслуживание кондиционеров...»

«Замечания в отношении проекта федерального стандарта "Основные средства", полученные в ходе его публичного обсуждения № Замечания Комментарий 1 Стоимостный критерий отнесения актива к объектам основных средств (свыше 40 000 рублей) необходимо исключить, он не применим. Стоимостный критерий исключен. Предложен упрощенный порядок амор...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.