WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Извещение о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения государственного контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги: ...»

УТВЕРЖДЕНО

_______________/______________/

«___» _______________ 2016 год

Извещение о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

на право заключения государственного контракта

на капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита автодороги Алушта - Судак - Феодосия км 25+610 - км 26+010

Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

г. Симферополь

2016 год

І.ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

Настоящее Извещение о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее по тексту также – извещение) подготовлено в соответствии с Региональным порядком осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году (далее по тексту — Порядок), утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 г. № 219, Распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 г. № 331-рг, Распоряжением Главы Республики Крым от 21.10.2016 № 718-рг.

п/п Наименование Информация

Срок и место подачи заявок на участие Дата и время начала подачи заявок на участие:

«24» ноября 2016 года

Дата и время окончания подачи заявок на участие:

«29» ноября 2016 года в 9 ч. 30 мин.

Место подачи (фактический адрес): Российская Федерация, 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А, 2 этаж, каб. № 204

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие «29» ноября 2016 год, в 10 ч.00 мин.

Место нахождения: Российская Федерация, 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А, 2 этаж, каб. № 211

Дата рассмотрения заявок на участие Не более двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие

IІ.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

II.I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

п/п Наименование Информация

Наименование Государственного заказчика/Заказчика, контактная информация Наименование:

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 295022, Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 295022, Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А

Телефон: +7 (3652)69-27-42

Адрес электронной почты: a.domnikova@sadrk.ru

Ответственное должностное лицо: Заместитель начальника по правовому обеспечению - руководитель контрактной службы - Домникова Анастасия Викторовна.

ОГРН/ИНН 1159102040680/9102164702

Наименование объекта закупки (предмет контракта) Капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита автодороги Алушта - Судак - Феодосия км 25+610 - км 26+010

Описание объекта закупки

Согласно Проектной документации и Ведомости объемов работ («РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»).

Место выполнения работ (оказания услуг) Место выполнения работ (оказания услуг):

Автомобильная дорога Алушта - Судак - Феодосия км 25+610 - км 26+010.

Условия выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с государственным контрактом, Техническим заданием.





Сроки завершения работы либо график оказания услуг Сроки выполнения работ, оказания услуг:

Начало: с момента заключения Контракта

Окончание: не позднее 30 декабря 2016 г.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) 232 140 095,00 рублей (Двести тридцать два миллиона сто сорок тысяч девяносто пять рублей 00 копеек)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Метод расчета НМЦК: Для определения начальной (максимальной) цены контракта применен проектно-сметный метод расчета, основываясь на разделе 6 Порядка, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567, у учетом дополнений, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2014г. № 506.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ V. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

Объем работы или услуги В соответствии с РАЗДЕЛОМ IV. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ».

Форма, сроки и порядок оплаты работ (услуг) Заказчик осуществляет финансирование по Контракту из средств бюджета Республики Крым в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

Оплата выполненных работ по Контракту производится ежемесячно (промежуточный платеж), после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту), путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств. Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Заказчик производит авансирование в размере 15 % от стоимости Контракта после предоставления Подрядчиком заявки на предоставление аванса и счета на перечисление аванса.

В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения аванса Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании аванса с предоставлением необходимых для подтверждения документов, в том числе платежных поручений, счетов.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые работы путем вычетов пропорциональных сумм, в размере 15 % из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

Расчет Заказчика с Подрядчиком осуществляется в размере не более 70% стоимости каждого этапа выполнения работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ.

Проведение полного расчета с Подрядчиком осуществляется только после приемки Заказчиком всех предусмотренных Контрактом выполненных работ.

Источник финансирования Бюджет Республики Крым

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) Российский рубль

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта Не применяется

Порядок подачи заявки 1. Заявки на участие представляются в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении.

2. Участник подает в письменной форме заявку на участие в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки и тома заявки на участие, поданы от имени участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой заявки.

Участник вправе подать только одну заявку.

Прием заявок на участие прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.

Конверт с заявкой на участие, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается Заказчиком. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в тот же день возвращаются участникам закупки по почте на адрес, указанный на конвертах.

Порядок рассмотрения заявок на участие Рассмотрение заявок на участие производится согласно критериев указанных в РАЗДЕЛЕ III. «КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)».

Возможность заказчика отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) Предусмотрена не позднее, чем за 1 день до даты окончания срока подачи заявок на участие или в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

II.II.ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

п/п Наименование Информация

Общие требования, предъявляемые к участникам Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей — физических лиц. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

Требования к участникам закупки В настоящей закупке, может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

1.1 наличие свидетельства, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с Перечнем видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не требуется;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является оффшорной компанией;

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

п/п Наименование Информация

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки, при подаче заявок на участие

1.1 Заявка на участие должна содержать следующую информацию и документы а) предложение участника в отношении объекта закупки, включая опись входящих в состав заявки документов

б) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником закупки в заявке

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения, копии документов, удостоверяющих личность(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в извещении:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки:

копия свидетельства, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с Перечнем видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

- декларация о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2,3,5,7 Раздела II.II извещения;

- справка из налоговой инспекции об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

е) копии учредительных документов участника (для юридического лица);

ж) документы, подтверждающие его квалификацию (не представление не является основанием для отклонения)

II.IV.СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ

п/п Наименование Информация

Ограничение для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Не установлено

Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Не установлено

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, ЗАПРЕЩЕНО»

II.V.УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

п/п Наименование Информация

Размер обеспечения заявок на участие Не предусмотрен

Размер обеспечения исполнения контракта Не предусмотрено.

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2016 № 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта)

II.VI.УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

п/п Наименование Информация

Возможность заказчика изменить условия контракта Предусмотрено в соответствии с разделом 18 Порядка

Увеличение объема работ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) Предусмотрено в соответствии с разделом 18 Порядка

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта Предусмотрено в соответствии с разделом 18 Порядка

III. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

№ п/п Содержание критерия (показателя) оценки заявок на участие Документы, подтверждающие соответствие критериям

1 Цена договора Указывается в Заявке участника

2. Срок выполнения работ Указывается в Заявке участника

3 Квалификация участника: 3.1 Наличие у участника специалистов определенного уровня квалификации

Документами, подтверждающими наличие специалистов являются в совокупности:

1. Копии дипломов специалистов о наличии высшего профильного образования по следующим специальностям:

- «Автомобильные дороги и аэродромы»

и/или

- «Промышленное и гражданское строительство»

и/или

- «Автомобильные дороги»

2. Копии трудовых книжек с отметкой работодателя о работе специалистов в организации у участника в настоящее время (на дату подачи заявки)

или

копии приказов (распоряжений) о приеме на работу совместно с копиями трудовых договоров, подтверждающие трудовые отношения специалистов с участником конкурса с отметкой работодателя о работе специалистов в организации у участника в настоящее время (на дату подачи заявки).

Наличие у участника специалистов считается не подтвержденным, в случаях:

-отсутствия копий дипломов о высшем профильном образовании;

и (или)

- несоответствия профессиональной подготовки специалистов участника по указанным специальностям;

и (или)

- отсутствия копий трудовых книжек;

и (или)

- отсутствия копий приказов (распоряжений) о приеме на работу совместно с копиями трудовых договоров, подтверждающих трудовые отношения специалистов с участником;

и (или)

- отсутствие на копиях трудовых книжек отметок работодателя о работе специалистов в организации у участника в настоящее время (на дату подачи заявки);

и (или)

- отсутствие на копиях приказов (распоряжений) о приеме на работу и копиях трудовых договоров отметок работодателя, подтверждающих трудовые отношения специалистов с участником на дату подачи заявки;

Предельно необходимое максимальное значение по данному показателю = 10 специалистов

3.2 Наличие материально-технических ресурсов

Предмет оценки – наличие у участника технических средств, машин для выполнения работ:

Экскаватор

и/или

Погрузчик

и/или

Каток дорожный

и и/или

Автогрейдер

и/или

Бульдозер

и/или

Асфальтоукладчик

и /или

Каток вибрационный

и/или

Экскаватор-погрузчик

и/или

Погрузчик фронтальный

и/или

Фреза дорожная

и/или

Трактор с бульдозерным оборудованием

и/или

Автомобиль КАМАЗ (аналог)

и/или

Полуприцеп цистерна

и/или

Автомобиль ЗИЛ ММЗ(аналог)

и/или

Автомобиль МАЗ (аналог)

и

Полуприцеп тяжеловоз

и/или

Автогудронатор

и/или

Автокран

и/или

Автомобиль ГАЗ ГРУЗОВОЙ, С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ

и/или

Автомобиль поливочный

Документами, подтверждающими наличие технических средств, машин являются:

- копии паспортов транспортного средства или копии паспортов самоходной машины и других видов техники.

или

- копии действующих договоров аренды технических средств, машин (если арендуются) и копии паспортов транспортного средства или копии паспортов самоходной машины и других видов техники.

Все документы, должны подтверждать право пользования именно участником закупки технических средств, машин.

В случае, если технические средства, машины арендуются, то собственник указанный в копии договора аренды и копии паспорта транспортного средства или копии паспорта самоходной машины и других видов техники должен совпадать.

При отсутствии документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов наличие материально-технических ресурсов считается не подтвержденным.

Предельно необходимое максимальное значение по данному показателю = 25 единиц

3.3 Наличие асфальтобетонного завода

Документами, подтверждающими наличие асфальтобетонного завода являются:

- копия договора купли-продажи.

или

- копии действующих договоров аренды или копии договоров поставки материалов для выполнения работ.

При отсутствии документов, подтверждающих наличие асфальтобетонного завода считается не подтвержденным.

Предельно необходимое максимальное значение по данному показателю = 1 единица

3.4 Наличие у участника опыта работ сопоставимого* по характеру и объему с предметом извещения

*Под сопоставимыми по характеру и объему предмету закупки работами для оценки по данному показателю понимаются:

наличие опыта работы по строительству или реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог выполненные в период с 01 января 2013 года по 30 октября 2016.

Просрочка исполнения обязательств по договору (контракту) не должна быть более 3 месяцев.

** Данные работы (услуги) должны быть поименованы в предмете контракта

Документами, подтверждающими наличие опыта работ сопоставимого* с предметом договора являются:

1. копии заключенных и исполненных контрактов на выполнение работ сопоставимых* по характеру и объему с предметом закупки, со всеми приложениями и изменениями;

2. копии актов приемки выполненных работ, подписанных обеими сторонами.

Опыт выполнения работ считается не подтвержденным в случаях:

- отсутствия копий заключенных и исполненных контрактов на выполнение работ сопоставимых* по характеру и объему предмету закупки со всеми приложениями и изменениями;

и (или)

- отсутствия копии актов приемки выполненных работ, подписанных обеими сторонами;

и (или)

- несоответствия предмета контрактов предмету закупки;

и (или)

- период исполнения договоров (контрактов) не соответствует требуемому периоду с 01 января 2013 года по 30 октября 2016 года;

и (или)

- отсутствия в представленных копиях договоров (контрактов) приложений и/или актов приемки оказанных услуг (выполненных работ), являющихся неотъемлемой частью договоров (контрактов);

Предельно необходимое максимальное значение по данному показателю = 5 контрактов

IV.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Прикреплен в отдельном файле к извещению

Проектно – сметная документация.

Ведомость объемов работ

V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита автодороги Алушта - Судак - Феодосия км 25+610 - км 26+010

Прикреплен в отдельном файле к извещению


Похожие работы:

«Положение о муниципальной олимпиаде по учебному предмету ОРКСЭ (по модулю "Основы православной культуры") для учащихся 4 классов образовательных учреждений Марксовского р-на  I. Общие положения Настоящее Положение об олимпиаде школьников (далее Положени...»

«Лаврушкина В.И. главный библиотекарь отдела библиотечного краеведения ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова"ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА В ФОНДАХ КЕМЕРОВСКОЙ...»

«Анализ методической работы МБОУ "Старокувакская СОШ" за 2016-2017 учебный год.1. Методическая работа в МБОУ "Старокувакская СОШ" в 2016-2017 учебном году была направлена на реализацию цели: совершенствование системы п...»

«Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями N п/пАдрес (местоположение) здания, строения, сооружения, помещения Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные,...»

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Николаевка Михайловского муниципального районаПРИНЯТО педсоветом МКОУ МОУ ООШ с.Николаевка от 29.08.2014г. №1 ВВЕДЕНО приказом директора МКОУ ООШ с.Николаевка _ (...»

«Информационнометодический дистанционный центр "ОЛИМП" проводит II Всероссийскую викторину с международным участием по русскому языку "Увлекательная этимология" Адрес сайта: http://konkursolimp.ru/ АДРЕС электронной почтыolimpumnik@yandex.ru Телефон для справок 8 905 910 71 54 Сроки проведения викторины/олимпиады : 20 февраля...»

«ПРАВИЛАСТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Раздел 1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящие Правила страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства (далее по тексту – Правила) составлены в соответствии с законодательными и иными нормативными пра...»

«Довідка про стан виконання завдань та заходів Програми запобігання та протидії корупції у Новгород-Сіверському районі на період до 2017 року Районною державною адміністрацією в межах повноважень здійснено комплекс організаційних за...»

«ИТОГИ работы центра ПМСС (района, города) за _ учебный год (календарный год)СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТАХ ЦЕНТРА (БЕЗ ТД) Возраст Всего детей Пол >18 Пед. работники Родители Всего клиентов до 3 от 3 до 6 от 7 до 10 от 11 до 14 от 15 до 18 М Ж Социальные группы Кол-во обращений Находящихся на сопровождении Формы работы Дети-сироты и дети, ост...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 10 классЗАДАНИЕ ОТВЕТ БАЛЛЫ I. Выберите верный вариант ответа: 1) Одним из признаков административного проступка являетсяА) субъективная сторона;Б) объект правонарушения; В)      противоправность. Б 1 (за любой другой о...»









 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.