WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«УТВЕРЖДАЮ Председатель закупочной комиссии ОАО «ДЭК» Е.Ю. Тюрина 14 марта 2012 г. Согласовано на заседании закупочной комиссии (Протокол ...»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель закупочной комиссии

ОАО «ДЭК»

__________________Е.Ю. Тюрина

14 марта 2012 г.

Согласовано на заседании закупочной комиссии

(Протокол №_ДЭК-21 ЗП-орг_)

от 14 марта 2012 г.

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА обслуживание кондиционеров для нужд ОАО "ДЭК".. № 21 от 14 марта 2012 г.

Лот № 1. Обслуживание кондиционеров для нужд филиала ОАО 'ДЭК' 'Амурэнергосбыт'.Лот № 2. Обслуживание кондиционеров для нужд АУП ОАО 'ДЭК'.

г. Владивосток

2012 г.

Общие положения

Заказчик ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, Уведомлением о проведении открытого запроса предложений от 14 марта 2012 г., опубликованным на сайте www.dvec.ru приглашает принять участие в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора на обслуживание кондиционеров для нужд ОАО "ДЭК"..

Для справок обращаться: Афанасенко Вадим Юрьевич, г. Владивосток, ул. Тигровая, 20 «А» каб. 8, тел./факс (423) 2657-408, zakdv5@dvec.ru.

Требования к выполнению работ

По результатам запроса предложений Заказчик намерен заключить договор на

выполнение следующих работ (услуг):

Лот № 1. Обслуживание кондиционеров для нужд филиала ОАО 'ДЭК' 'Амурэнергосбыт'.№ п/п Помещение (№ кабинета) Модель кондиционера Тип конд-раК/во

г.Благовещенск, ул.50летОктября 65/1

4 Каб. № 107 LG 9 спл/с 1

5 Каб. № 108 Gree 23 спл/с 1

7 Столовая 1 эт. LG оконник1

8 -п- 2 эт. Hitahiспл/с 1

9   Gree 45 сл/с 1

10   Midea MSE-36 HR спл/с 1

11 Каб. № 201 -п- - 07 спл/с 1

13 Каб. № 203 Midea MSE-24 HR спл/с 1

14 Каб. № 208 Midea MSE-18 HR спл/с 1

16 Каб. № 209 Midea MSE-18 HR спл/с 1

18 Каб. № 213 Mideaнап/пот 2

19 Каб. № 214 Gree 32 спл/с 1

20 Каб. № 215 -п- спл/с 1

22 Каб. № 301 Midea MSE-07 HR спл/с 1

24   Midea MSE-12 HR спл/с 1

26 Каб. № 303 Gree 32 спл/с 1

27 Каб. № 304 Gree 32 спл/с 1

29 Каб. № 306 Б  спл/с 1

30 Каб. № 306 ВКНР спл/с 1

31 Каб. № 307 Midea MSE-18 HR спл/с 1

33 Каб. № 308 LG мспл/с 1

34 Каб. № 312 КНР спл/с 1

35   Midea MSE-18 HR спл/с 1

38 Каб. № 314 Gree 32 спл/с 1

39 Каб. № 315 -п- спл/с 1

41 Каб. № 316 -п- спл/с 1

42 Каб. № 400 -п- - 07 спл/с 1

43 Каб. № 401 Gree 23 сл/с 1

45 Коб. № 403 Midea MSE-12 HR спл/с 1

46 Каб. № 408 LG оконник1

47 Каб. № 404 Midea MSE-18 HR спл/с 1

48 Каб. № 405 Gree 60 спл/с 1

49 Каб. № 407 LG оконник1

50 Каб. № 416 Gree 32 спл/с 1

51 Каб. № 409 LG 7 спл/с 1

53 Каб. № 411 Midea ME-18 HR спл/с 1

54 Каб. № 412 Midea MSE-07 HR спл/с 1

55 Каб. № 415 Midea MSE-36 HR спл/с 1

56   Midea MSE-24 HR спл/с 1

57   Samsung спл/с 1

58 Каб. № 417 Gree 32 спл/с 1

59 Каб. № 418 Gree 23 спл/с 1

60 Каб. № 419 -п- спл/с 1

61 Каб. № 20 Midea MSE-24 HR спл/с 1

62   Gree 23 окон 1

63 Каб. № 421 -п- спл/с 1

Итого   47

г.Благовещенск, ул.Калинина, 142/4, 1-й этаж

74 Серверная GREE KFR -32G спл/с 1

Итого   1

с. Ивановка, ул. Ленина, 152, 2-й этаж

83 Серверная General Climat GC/СU-A 18 HR + НТБ спл/с 1

Итого   1

с.Константиновка, ул.Комсомольская, 44, 1-но этажное здание





84 Серверная General Climat GC/СU-A 18 HR + НТБ спл/с 1

Итого   1

с.Тамбовка, ул.Подстанционная, 1, 2-й этаж

88 Серверная General Climat GC/СU-A 18 HR + НТБ спл/с 1

Итого   1

г.Райчихинск, ул.Транспортная, 14, 1-й этаж

94 СкпвернаяGree 32 спл/с 1

  ЦОК, ул. Пономаренко,99      

97 Серверная Midea MSE-07 HR спл/с 1

Итого   2

п.Новобурейск, ул.Советская, 46, 1-й этаж

103 СервеннаяGeneral Climat GC/СU-A 18 HR спл/с 1

Итого   1

п.Екатеринославка, ул. Ленина, 59, 2-й этаж

104   Midea MSE-07 HR спл/с 1

Итого   1

п.Прогресс, ул.Ленинградская,50, 1-й этаж

107 Серверная Midea MSE-07 HR спл/с 1

Итого   1

п. Талакан, 119, 1-й этаж

109 Серверная Midea MSE-07 HR спл/с 1

Итого   1

г.Свободный, ул.Ленина, 68, 3-й этаж

113 Серверная General Climat GC-S 18 HR спл/с 1

Итого   1

г.Углегорск, 1-й этаж

117   Midea MSE-07 HR спл/с 1

Итого   1

п. Февральск, 1-й этаж

118   General Climat GC-S 09 HR спл/с 1

Итого   1

с.Поярково, ул.Ленина, 91, 1-й этаж

120 Серверная General Climat GC/СU-A 18 HR спл/с 1

Итого   1

г.Белогорск, ул.Набережная, 95 (Управление Белогорского отделения) 2-х этажное здание

126   Dantex RK-075PM спл/с 1

Итого   1

п.Серышево, ул.Литвиненко, 13, 2-й этаж

136 Серверная General Climat GC/СU-A 18 HR спл/с 1

Итого   1

п.Новокиевский-Увал, Советская, 68, 1-йэтаж

137 Серверная Midea MSE-12 HR спл/с 1

Итого   1

г.Шимановск, ул.Октябрьская, 19, 1-й этаж

143 Серверная General Climat GC/СU-A 18 HR + НТБ спл/с 1

Итого   1

г.Зея, пер.Лаврушина, 3, 2-й этаж

147 Серверная Midea MSE-09 HR спл/с 1

Итого   1

п.Магдагачи, ул.Ленина, 25 А, 2-й, 3-й этажи

154   Midea MSE-07HR спл/с 1

Итого   1

г.Сковородино, ул.Победы, 4, 1-й этаж

158 Серверная Midea MSE-07 HR спл/с 1

Итого   1

г.Тында, ул.Советская, 53, 2-й этаж

162 Серверная Midea MSE-18 HR спл/с 1

Итого     1

Итого   70

Обязательные условия:

Обслуживание осуществляется в течение 2012 г., ежемесячно, согласно заявкам. Оплата услуг по обслуживанию осуществляется на основании с/фактуры и подписанного Акта выполненных работ, в течение 30 дней.

В стоимость тех. обслуживания должно быть включено: диагностика, сервисное обслуживание, накладные расходы, работа автовышки.

- Опыт работы организации, в данном виде деятельности не менее трех лет.

Проект договора – обязателен к заполнению, заполняется в соответствии с офертой участника. Отсутствие заполненного и подписанного договора может служить основанием для отмены торгов.

№____

Техническое обслуживание кондиционеров

г. Благовещенск “ ” _____________ 2012г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Амурэнергосбыт» Стороженко Виталия Анатольевича, действующего на основании доверенности № ДЭК-20-15/510 Д от 14.12.2011г., с одной стороны, и _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение технического обслуживания установок кондиционирования, далее оборудования согласно Приложению № 1. Техническое обслуживание включает работы по диагностированию и сервисному обслуживанию кондиционеров.

Прием оборудования на обслуживание производится после проведения работ по диагностике оборудования и необходимых ремонтных работ. Диагностика оборудования производится 1 раз в год при приеме оборудования на сервисное обслуживание.

Работы по сервисному обслуживанию выполняются в апреле-мае 2012г. и сентябре-октябре 2012г.

Сервисное обслуживание включает в себя регламентированные работы:

чистка воздушных фильтров

проверка биения колес вентиляторов

проверка отсутствия утечки хладагентом

проверка отсутствия слоя инея на испарителе

проверка зажимов всех контактных соединений

проверка состояния кабелей, проводов, контактов и т.п.

проверка величины напряжения электропитания на входе в конденсатор

проверка величины напряжения в сети управления

контроль температуры сухого воздуха на входе в конденсатор

контроль температуры сухого воздуха на входе в испаритель

контроль температуры сухого воздуха на выходе из испарителя

проверка среднего давления всасывания

чистка дренажных систем

чистка конденсатора (по необходимости)

чистка испарителя

дозаправка системы хладагентом (только работа, при необходимости)

Исполнитель принимает на техническое обслуживание только исправные кондиционеры, изготовленные и смонтированные в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации и соответствующее государственным, отраслевым стандартам, строительным нормам и правилам техники безопасности.

Прием кондиционеров на техническое обслуживание и снятие с обслуживания производится по согласованию сторон, на основании письменного извещения Заказчика с внесением изменений в приложение к договору.

Прием и техническое обслуживание кондиционеров с истекшим сроком службы производится по согласованию сторон с учетом в каждом конкретном случае технической возможности и экономической целесообразности поддержания его в исправности и работоспособности.

Если доступ к внешнему блоку требует автовышки или промышленного альпиниста, Исполнитель выставляет дополнительный счет на оплату этих услуг.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров выполняются в рабочее время Заказчика с 8-00 до 17-00.

Работы по сервисному обслуживанию проводятся из материалов Исполнителя.

На все замененные детали и услуги предоставляется гарантия 6 месяцев.

В стоимость сервисного обслуживания не входят и выполняются за отдельную плату:

монтаж и демонтаж оборудования

доставка оборудования от объекта Заказчика до Сервисного центра Исполнителя и обратно, включая погрузку, выгрузку и защиту от атмосферных осадков

устранение механических повреждений, произошедших по вине владельца оборудования

все виды ремонтов, кроме мелкого ремонта, выполняемого на месте

стоимость запасных частей и материалов, в том числе фреона (за исключением случаев гарантийного ремонта).

услуги автовышки

командировочные расходы

Исполнитель предоставляет скидку на материалы и запасные части –10% от розничной цены.

Исполнитель предоставляет скидку на дополнительные работы по прайс-листу –10% от стоимости.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования, перечисленного в Приложении 1, составляет: ___________________________.

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

2.2.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования, перечисленного в Приложении 1, выполняемого

в мае месяце составляет: ____________________________________-; оплата производится в течении 30–ти дней с момента подписания Актов выполненных работ.

2.2.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования, перечисленного в Приложении 1, выполняемого

в сентябре месяце составляет: _____________________________________

оплата производится в течении 30–ти дней с момента подписания Актов выполненных работ.

2.3. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ, в соответствии с фактической готовностью работ.

2.4. Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ и счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренными ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства от 26.12.2011г. № 1137 путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств.

2.5. При приемке выполненных работ Заказчик подписывает Акт выполненных работ в течение трех календарных дней со дня его предоставления Исполнителем, либо предоставляет мотивированный отказ.

2.6 В случае мотивированного отказа Заказчика о приемке выполненных работ стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. После выполнения указанных доработок стороны возвращаются к сдаче-приемке выполненных работ.

2.7. Заказчик не вправе необоснованно отклоняться от приемки выполненных работ.

3.Сроки действия договора.

3.1 Начало: «20» апреля 2012года.

3.2 Окончание: «31»декабря 2012 г.

3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до конца 2012 года.

4.Обязанности сторон.

Обязанности Исполнителя

4.1. Выполнение сервисного обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.

4.2. Соблюдение правил техники безопасности и требований пожарной безопасности на предприятиях, где проводятся работы.

4.3. Обеспечение уровня качества работ по сервисному обслуживанию оборудования в соответствии с нормативно-технической документации.

4.4. Оформление предписаний Заказчику, в случае нарушения правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а так же необходимости выполнения строительных, сантехнических, электротехнических и других работ, не входящих в обязанности Исполнителя.

4.5. Оформление с участием Заказчика актов, нарядов и других документов о

выполнении сервисного обслуживания или других сервисных услуг.

4.6. При возникновении неисправностей консультировать Заказчика, так как примерно 70% неисправностей происходит из-за неправильной установки режима работы кондиционера.

В случае необходимости, устранять неисправность силами своих специалистов в течении 48 часов, за исключением случаев, когда причина неисправностей требует ремонта частей, блоков кондиционеров в условиях сервисного центра Исполнителя. В этих случаях работы проводятся Исполнителем в течении 10 рабочих дней.

Стоимость транспортировки кондиционера в сервисный центр по прайс-листу услуг Сервисного центра.

Обязанности Заказчика

4.7.Эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-изготовителя, правил техники безопасности. В случае выхода кондиционера из строя в случае нарушения правил эксплуатации кондиционеров Заказчик производит оплату ремонта по отдельному счету. Информировать Исполнителя о возникающих неисправностях в работе кондиционеров. Информирование должно быть принято ответственным лицом от Исполнителя, который заносит сообщение в регистрационный журнал. Если при выезде специалистов Исполнителя для проведения ремонтных работ выяснится, что причина неисправности заключается в незнании сотрудниками Заказчика порядка установки требуемого режима работы кондиционера, описанного в руководстве пользователя, Заказчик оплачивает вызов специалиста по отдельному счету.

4.8. Обучение в объеме техминимума и инструктаж по технике безопасности работников, эксплуатирующих оборудование.

4.9. Проведение строительных, сантехнических, электротехнических и других работ, необходимых для правильной эксплуатации оборудования.

В случае переноса оборудования (по просьбе Заказчика) связанного с проведением ремонта, изменений конфигураций помещений и т.п., Заказчик оплачивает эти работы по отдельному счету.

4.10. Подготовка оборудования к проведению технического осмотра и текущего ремонта, обеспечение условий для производственных работ.

4.11. Обеспечение сохранности эксплуатационных документов и предоставление их Исполнителю при выполнении им работ по настоящему договору.

4.12. Согласование и оформление актов, нарядов и других документов Исполнителя, после выполнения им работ по настоящему договору.

4.13. Соблюдение сроков, проведения замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств.

4.14. Контроль технического состояния оборудования, чистка оборудования, своевременное отключение его от электросети и извещение Исполнителя при обнаружении неисправностей.

4.15. Обеспечивать свободный доступ к оборудованию для работников Исполнителя по предварительному согласованию сторон.

4.16 В период действия настоящего договора Заказчик должен исключить допуск посторонних лиц к работам по обслуживанию, ремонту и устранению отказов оборудовании, принятом Исполнителем на сервисное обслуживание.

4.17 Для разрешения всех возникающих вопросов по настоящему Договору и для приемки акта выполненных работ Заказчик назначает ответственного представителя инженера по обслуживанию зданий и сооружений Лутова С.И. тел. 398-101.

Со стороны Исполнителя ответственным назначен электромеханик сервисной службы ____________________________________.

5. Санкции

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по данному договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством

6. Прочие условия

6.1. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они подписаны обеими сторонами.

6.2. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, которые хранятся у сторон по Договору.

6.3 Все споры, связанные с заключением, изменением, исполнением, расторжением настоящего договора разрешается в Арбитражном суде Амурской области.

6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7. Приложения

1. Перечень оборудования, установленного в предприятии Заказчика. (Приложение № 1)

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

ОАО «ДЭК»

Юридический адрес: Российская Федерация,Приморский край, г. Владивосток,

ул. Тигровая, 19,

ОГРН 1072721001660, ИНН 2723088770, КПП 997450001

Почтовый адрес: Филиал ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», 675000,

Амурская обл.,г. Благовещенск,ул. 50 лет Октября, 65/1,

Телефон 398-100, 398-101

Банковские реквизиты:

Отделение № 8636 Сбербанка России

Р.сч.№ 40702810803010113398

К.сч.№ 30101810200000000603

БИК 041012603

Исполнитель:

Заказчик: Исполнитель:

Директор филиала ОАО «ДЭК»

«Амурэнергосбыт»

______________ В.А. Стороженко _________________

м.п. м.п.

Лот № 2. Обслуживание кондиционеров для нужд АУП ОАО 'ДЭК'.

Общие требования:

Объект расположен по адресу ул.Тигровая,19; ул. Тигровая, 20-а; Работы выполняются в три этапа:

1-этап Апрель – Май - расконсервация системы кондиционирования,

2-этап Июнь – Сентябрь сервисное обслуживание

3-этап Октябрь - Ноябрь консервация системы кондиционирования.

Работы должны быть выполнены согласно нормативно-технической документации с соблюдением действующих норм и правил.

Производитель работ принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы производства работ и соблюдением правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, соблюдением правил ПУЭ и правил пожарной безопасности.

При выполнении работ не должны создаваться неудобства для работников ОАО «ДЭК».

1.5.График выполнения работ согласовывается с начальником отдела эксплуатации и ремонта зданий.

2. Требования к выполнению работ:

2.1. Расконсервация системы кондиционирования воздуха и вентиляции:

очистка от загрязнений внутренних блоков системы кондиционирования воздуха (СКВ) антибактериальным и моющим раствором (дезинфекция кондиционера); очистка от грибка поддона внутреннего блока СКВ и дренажной магистрали, антибактериальным и моющим раствором;

Очистка входных и выходных жалюзи кондиционера;

тестирование системы на предмет выявления утечек в СКВ;

измерение токов и сопротивлений в обмотках компрессора СКВ;

проверка давления в системе СКВ;

тестирование системы электроники СКВ;

заправка системы фреоном;

занесение данных в карточку (приложение №1);

проверка состояния вентиляционной системы в целом;

тестирование и проверка исправности всего электрооборудования вентиляционной системы;

чистка воздушных фильтров;

осмотр воздухораспределительных и воздухозаборных решёток;

проверка состояния движущихся элементов вентиляторов и наличия смазки;

проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры;

ревизия крыльчатки вентилятора(очистка от загрязнений при необходимости)

осмотр воздуховодов на предмет герметичности

внесение всех выявленных неполадок в карту сервисного обслуживания вентиляционной системы.

проверка состояния трубопроводов и запорной арматуры гликолевого и фреонового контура;

 протяжка сальниковых уплотнений запорной арматуры;

 проверка функционирования вспомогательного оборудования (насосы, реле протока, клапаны, манометры, термометры и т.д.);

проверка пускателей, реле и автоматов защиты;

определение годности масла (кислотности, уровня);

заполнение системы охлаждения фанкойлов водой и опрессовка на герметичность

2.2. Сервисное обслуживание

диагностика проблем по телефону или непосредственно на территории заказчика.

осмотр кондиционера и проверка правильности эксплуатации оборудования (ежемесячно);

проверка работы кондиционера во всех режимах (ежемесячно)

проверка исправности индикации режимов кондиционера (по заявке);

проверка исправности дренажной системы кондиционера (по заявке);

очистка дренажной системы кондиционера (при необходимости)

проверка электрических контактов и соединений разъёмов в цепях электропитания и автоматики

проверка давления хладагента в системе кондиционера и заправка фреоном, при необходимости;

проверка температурных параметров входящего и выходящего потока воздуха внутреннего блока кондиционера;

контроль температурных показателей системы вентиляции;

мелкий ремонт вентиляции, не связанный с заменой каких-либо элементов.

2.3. Консервация

Системы кондиционирования:

тестирование и проверка рабочих параметров климатического оборудования для определения исправности кондиционеров перед проведением работ по их консервации;

конденсация фреона в наружный блок (перемещение хладагента в наружный блок кондиционераСистема приточной и вытяжной вентиляции:

плановое уплотнение воздуховодов

Система фанкоил –чиллер:

запирание запорной арматуры на фреоновом контуре чиллера.

 слив воды из водяного контура чиллера.

  очистка грязевиков водяного контура.

 заполнение водяного контура испарителя незамерзающей жидкостью.

 консервация насосной станции.

  снятие питания с чиллера. Удаление силовых плавких вставок.

 покрытие консервационной смазкой электрических контактов и окисляющихся деталей чиллера.

2.4 Гарантийные обязательства на качество выполненных работ действуют в течение 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2.5 Подрядчик гарантирует надлежащее качество поставляемых материалов и комплектующих изделий, применяемых им для ремонта, соответствие их спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.6 Подрядчик устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

3. Дополнительные условия:

3.1. Оплата производится в соответствии с графиком платежей после подписания актов выполненных работ, в соответствии с заявкой заказчика.

4. Объемы работ

3. Перечень оборудования системы кондиционирования

Тигровая,19

№ наружные блоки внутренние блоки наружные блоки 1 К-1 RMX140JZVMB FTXD50J-3шт.,

FTX35J-1шт. 1 2 К-2 4MX80HVINB5 FTXD60J-1,

FTX35J- 1 3 К-3 RMX140JZVMB FTX35J-2,

FTX25J-3 1 4 К-4 RMX140JZVMB FTXD50J -2 1 5 К-5 RMX140JZVMB FTXD50J-2,

FTX35J-2 1 6 К-6 RMX140JVMB5 FTX25J -7 1 7 К-7 RMX140JVMB5 FTXD50J -2,

FTX25J-3 1 8 К-8 RMX140JVMB5 FTXD50J-2,

FTX25J-3 1 9 К-9 RMX140JVMB5 FTX25J -3,

FTX35J-1,

FTXD50J-1 1 10 К-10 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 6 1 11 К-11 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 6 1 12 К-12 RY100D7W1 FXYB100FK7V1-1 1 13 К-13 RJXY8KA7W1 FXA20-1,

FXA25-1,

FXYAP32-2,

FXYAP40-3 1 14 К-14 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 5 1 15 К-15 RJXY10KA7W1 FXA20-8,

FXA25-1,

FXYAP40-3 1 16 К-16 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 6 1 18 К-20 RY100B7V1 FHYC100B -1 1 19 К-21 RY71B7V15 FXYC71B -1 1 20 К-22 RY71B7V15 FXYC71B -1 1 21 К-23 RY100B7V15 FUY100F -1 1 24 К-24,27

серверная PU – 140YHA Mr.Slim PCA-RP140GA - 2 2 25 К-25 MU-GA50VB MSC - GA50VB - 1 1 26 К-26 MU-GA20VB MSC – GA20VB 1 1 27 К-28 MU – GA20VB

MSC – GA20VB - 1 1 Итого: 90 25 Тигровая,19(пристройка) № отметка марка блока нагреватель вентилятор 1 3,3 К-1, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN3 PBER500*300/17/5kW В1-KVO125, 0,089kW 2 6,6 К-2, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN4 PBER500*300/17/5kW В2-KVO125, 0,089kW 3 9,9 К-3, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN5 PBER500*300/17/5kW В3-KVO125, 0,089kW 4 13,2 К-4, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN6 PBER500*300/17/5kW В4-KVO125, 0,089kW 5 16,5 К-5, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN7 PBER500*300/17/5kW В5-KVO125, 0,089kW 19,8 К-6, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN8 PBER500*300/17/5kW В6-KVO125, 0,089kW 23,1 К-7, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN9 PBER500*300/17/5kW В7-KVO125, 0,089kW 26,4 К-8, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN10 PBER500*300/17/5kW В8-KVO125, 0,089kW 29,950 К-9, НБ-KSUN176NFDN3, ВБ - KSTT176NFDN11 PBER500*300/17/5kW В8-KVO125, 0,078kW, B10-K100XL- 0,059kW, B11-CBF100L(S)-0,0291kW 33,50 К-10, НБ-KSUN105NFDN3, ВБ - KSTT105NFDN12 PBER500*300/17/5kW В13-KVO-100, 0,078kW 36,800-38,700 К-11, НБ-KSUN105NFDN3, ВБ - KSTT105NFDN13 PBER500*300/17/5kW ПД-1, ПД-2-7,5кВт, ПД-3-4,0кВт, В13-KV160M-0,059кW Кровля ВД1-7,5кВт

Тигровая, 20 а К-10, НБ-KSUN105NFDN3, ВБ - KSTT105NFDN12

№ №

кабинета Марка блока внутренний блок наружный блок 1 1 Kentatsu KSGN21NFAN1 1 1 2 2 Kentatsu KSGN21NFAN1 1 1 3 3 1 1 4 5 FUJITSU потолочный

1 1 5 A09LHD 1 1 6 6 S07LHP 1 1 7 7 S07LHP 1 1 8 8 S07LHG 1 1 9 5 S07LHP 1 1 Итого: 9 9 Наименование Обозначение Количество

Кондиционирование 0-2 этажи, Тигровая 19

1 Чиллер - EWLP055KAW1N, Qхол.= 54кВт   2

2 Конденсатор фирмы LU VE CONTARDO, Qтепл.= 37кВт   2

3 Автоматика для 2-х контурного чиллера SHVN40/8H   2

4 Фанкойл 2-х трубный -FWL08CATN6V3   2

5 Фанкойл 2-х трубный -FWL06CATN6V3   5

6 Фанкойл 2-х трубный -FWL04CATN6V3   5

7 Фанкойл 2-х трубный -FWL03CATN6V3   13

8 Фанкойл 2-х трубный -FWL01CATN6V3   3

9 Гидравлический модуль EHMC30AY1-080   2

10 Мембранный расширительный бак-150л   1

11 Пульт управления - ECFWERA6   28

12 Помпа SI2750L=15m   24

13 Регулятор температуры E2MV03A6   16

14 Регулятор температуры E2MV06A6   10

15 Регулятор температуры E2MV10A6   2

       

Вентиляция

1 Приточная камера П1-П6, П8,П98

  Эл.вентилятор RK500x300B3, 0,85кВт,1280об/мин   8

  Эл. нагреватель PBER500/300/17kW   8

  Фильтр   8

2 Приточная камера П7,П10 2

  Эл.вентилятор RK500x300B3, 0,85кВт,1280об/мин   2

  Эл. нагреватель PBER500/300/27kW   2

  Фильтр   2

3 Приточная камера П11 1

  Эл.вентилятор RK500x250D3, 0,56кВт,1310об/мин   1

  Эл. Нагреватель PBER500/250/12kW   1

  Фильтр   1

4 Вытяжная камера RK800x500E3, 2,7кВт, 870об/мин В11

5 Вытяжная камера RK1000x300H3, 4кВт, 870об/мин B2 1

6 Вытяжная камера RK600x300F3, 1,44кВт,1300об/мин В3 1

7 Вытяжная камера CK160C,0,1кВт, 2480об/мин В41

Проект договора – обязателен к заполнению, заполняется в соответствии с офертой участника. Отсутствие заполненного и подписанного договора может служить основанием для отмены торгов.

Договор № 110415

на сервисное обслуживание кондиционеров

г. Владивосток « » 2012 г.

ОАО «Дальневосточная Энергетическая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по общим вопросам Правило Виталия Ивановича, действующего на основании доверенности №ДЭК – 20-15/575 Д от 01.01.2012г., с одной стороны, и ______заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сервисному обслуживанию кондиционеров установленных в помещениях находящихся по адресу: Тигровая,19; Тигровая,20»А» (далее Объект). Оборудование, подлежащее сервисному обслуживанию, указано в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются отдельно и оформляются письменно дополнительными соглашениями в виде приложений к Договору.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по сервисному обслуживанию кондиционеров и вентиляционного оборудования c учетом НДС указана в Приложении № 1 к настоящему договору и оплачивается по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами акта - выполненных работ. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, в котором указывается объем выполненных работ согласно (Приложение № 1 к настоящему договору).

3. Права и обязанности сторон

3.1. При проведении сервисного обслуживания Исполнитель обязан производить:

3.1.1. Расконсервация системы кондиционирования воздуха и вентиляции:

очистка от загрязнений внутренних блоков системы кондиционирования воздуха (СКВ) антибактериальным и моющим раствором (дезинфекция кондиционера); очистка от грибка поддона внутреннего блока СКВ и дренажной магистрали, антибактериальным и моющим раствором;

Очистка входных и выходных жалюзи кондиционера;

тестирование системы на предмет выявления утечек в СКВ;

измерение токов и сопротивлений в обмотках компрессора СКВ;

проверка давления в системе СКВ;

тестирование системы электроники СКВ;

заправка системы фреоном;

занесение данных в карточку (приложение №2);

проверка состояния вентиляционной системы в целом;

тестирование и проверка исправности всего электрооборудования вентиляционной системы;

чистка воздушных фильтров;

осмотр воздухораспределительных и воздухозаборных решёток;

проверка состояния движущихся элементов вентиляторов и наличия смазки;

проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры;

ревизия крыльчатки вентилятора(очистка от загрязнений при необходимости)

осмотр воздуховодов на предмет герметичности

внесение всех выявленных неполадок в карту сервисного обслуживания вентиляционной системы.

проверка состояния трубопроводов и запорной арматуры гликолевого и фреонового контура;

 протяжка сальниковых уплотнений запорной арматуры;

 проверка функционирования вспомогательного оборудования (насосы, реле протока, клапаны, манометры, термометры и т.д.);

проверка пускателей, реле и автоматов защиты;

определение годности масла (кислотности, уровня);

заполнение системы охлаждения фанкойлов водой и опрессовка на герметичность

3.1.2. Сервисное обслуживание

диагностика проблем по телефону или непосредственно на территории заказчика.

осмотр кондиционера и проверка правильности эксплуатации оборудования (ежемесячно);

проверка работы кондиционера во всех режимах (ежемесячно)

проверка исправности индикации режимов кондиционера (по заявке);

проверка исправности дренажной системы кондиционера (по заявке);

очистка дренажной системы кондиционера (при необходимости)

проверка электрических контактов и соединений разъёмов в цепях электропитания и автоматики

проверка давления хладагента в системе кондиционера и заправка фреоном, при необходимости;

проверка температурных параметров входящего и выходящего потока воздуха внутреннего блока кондиционера;

контроль температурных показателей системы вентиляции;

мелкий ремонт вентиляции, не связанный с заменой каких-либо элементов.

3.1.3. Консервация

Системы кондиционирования:

тестирование и проверка рабочих параметров климатического оборудования для определения исправности кондиционеров перед проведением работ по их консервации;

конденсация фреона в наружный блок (перемещение хладагента в наружный блок кондиционераСистема приточной и вытяжной вентиляции:

плановое уплотнение воздуховодов

Система фанкоил –чиллер:

запирание запорной арматуры на фреоновом контуре чиллера.

 слив воды из водяного контура чиллера.

  очистка грязевиков водяного контура.

 заполнение водяного контура испарителя незамерзающей жидкостью.

 консервация насосной станции.

  снятие питания с чиллера. Удаление силовых плавких вставок.

 покрытие консервационной смазкой электрических контактов и окисляющихся деталей чиллера.

3.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 месяцев после обнаружения недостатка.

3.1.3. Выполнить работу лично (субподрядчики допускаются по согласованию с Заказчиком).

3.1.4.При выполнении работ не должны создаваться неудобства для работников ОАО «ДЭК»

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в течение 10 дней с момента подписания акта - выполненных работ о выполнении услуг.

3.2.2. Неукоснительно выполнять требования фирмы-изготовителя к условиям эксплуатации СКВ;

3.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю о возникновении неисправностей.

3.2.4. В случае возникновения сомнений в правильности функционирования обслуживаемой техники или ее отдельных компонентов консультироваться у специалистов Исполнителя;

3.2.6. Согласовывать с Исполнителем все изменения, вносимые в конфигурацию СКВ.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта - выполнения услуг, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по сервисному обслуживанию кондиционеров и системы вентиляции проводятся в течение всего срока действия договора.

4.2. Время реагирования сервисной службы на заявку по локализации аварий Исполнителем составляет 60 мин. Заявка от Заказчика поступает письменно, устно, по телефону, факсу, SMS в будние дни с 9 до 18 часов. Телефон ………

4.3.Работы по ремонту кондиционеров и вентиляционного оборудования осуществляются по письменной или телефонной заявке Заказчика в течение суток, если не требуется поставка ремонтного оборудования и материалов. В случае необходимости поставки ремонтного оборудования и материалов срок ремонтных работ увеличивается на срок поставки ремонтного оборудования и материалов.

5. Сдача и приемка работ по договору.

5.1. Исполнитель проводит приемо-сдаточные испытания в присутствии Заказчика.

5.2. По завершению приемо-сдаточных испытаний Исполнитель представляет Заказчику акт с перечнем выполненных работ. Не позднее 5 (пяти) дней, после даты окончания работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму оказанных услуг.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Споры, возникающие между сторонами, решаются на основе переговоров, а в случае не достижения согласия, Арбитражным судом Приморского края

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения «Сторонами» своих обязательств по договору.

7.2. В случае изменения у какой-либо из «Сторон» юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую «Сторону», причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» информацию (по форме, установленной «Заказчиком» Приложение№3) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление «Подрядчиком» указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения «Подрядчиком» соответствующего уведомления «Заказчика), если иной срок не указан в уведомлении».7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».

7.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение №1 (карточка технического обслуживания)

Приложение №2 (Перечень оборудования и стоимость сервисного обслуживания)

Приложение №3 (информация о цепочке собственников)

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

ОАО «Дальневосточная Энергетическая

Компания»

Юр. адрес: 690990 г. Владивосток,

ул. Тигровая, 19

Почт. адрес: 690990 г. Владивосток,

ул. Тигровая, 19

ИНН/КПП 27230887700/997450001

р/сч. 30214810200000300552 в ЗАО НКО МРЦ г. Владивостока

к/сч 30103810700000000301

Заместитель генерального директора

__________________

приложение № 1

Формы отчетности при проведении технического обслуживания Оборудования.

КАРТОЧКА

технического обслуживания системы кондиционирования воздуха.

на объекте ____________

Объект № _______ название ________________________

Место установки __________________________________________________________________

Модель Дата

Заводской № Фамилия контролера

1. Замеры перед включением

п/п Параметр Норма Фактически

1 Сопротивление изоляции Более 1 Мом 2 Напряжение питания Номинальное +/- 10 % 3 Время контроля максимального давления (час) в стационарном режиме 1 час 4 Показания вакуумметра (мм Hg) в процессе вакууммированияПо нормам производителя 2. Замеры в процессе работы

п/п Параметр Ед. змер. При пуске Через 1 час работы

(1) Напряжение В (2) Рабочий ток А (3) Давление нагнетания кгс/см2(Давление конденсации) (4) Давление всасывания кгс/см2(Давление испарения) (5) Температура

конденсирующей среды

(воздух, вода) 0C ТСШ 0С 0С ТСШ 0С (6) Температура

испаряющей среды

(воздух, вода) 0С ТСШ

0С ТВШ 0С

0С 0С ТСШ

0С ТВШ 0С

0С (7) Температура парообразного хладагента перед компрессором (на входе в наружный блок) 0С

(8)* Температура парообразного хладагента после компрессора - 0С

(9)* Температура жидкого хладагента перед капиллярной - трубкой (перед терморегулирующим вентилем) 0С (10) Температура насыщения пара при давлении нагнетания (3) 0С (11) Температура насыщения пара при давлении всасывания (4) 0С (12) Степень перегрева ( (7) - (11) ) 0С (13) Степень переохлаждения ( (10) - (9) ) 0С * Для систем кондиционирования холодопроизводительностью менее 7 кВт производятся в том случае, когда правильность функционирования системы вызывает сомнение.

Примечания:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

От Исполнителя

Должность

_________________ /__________/

М.п. От Заказчика

Должность

_________________ /__________/

М.п.

Приложение № 2 к договору № от апреля 2012г.  

Тигровая,19

№ наружные блоки внутренние блоки наружные блоки

1 К-1 RMX140JZVMB FTXD50J-3шт., 1  

FTX35J-1шт. 2 К-2 4MX80HVINB5 FTXD60J-1, 1  

FTX35J- 3 К-3 RMX140JZVMB FTX35J-2, 1  

FTX25J-3 4 К-4 RMX140JZVMB FTXD50J -2 1  

5 К-5 RMX140JZVMB FTXD50J-2, 1  

FTX35J-2 6 К-6 RMX140JVMB5 FTX25J -7 1  

7 К-7 RMX140JVMB5 FTXD50J -2, 1  

FTX25J-3 8 К-8 RMX140JVMB5 FTXD50J-2, 1  

FTX25J-3 9 К-9 RMX140JVMB5 FTX25J -3, 1  

FTX35J-1, FTXD50J-1 10 К-10 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 6 1  

11 К-11 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 6 1  

12 К-12 RY100D7W1 FXYB100FK7V1-1 1  

13 К-13 RJXY8KA7W1 FXA20-1, 1  

FXA25-1, FXYAP32-2, FXYAP40-3 14 К-14 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 5 1  

15 К-15 RJXY10KA7W1 FXA20-8, 1  

FXA25-1, FXYAP40-3 16 К-16 Mitsubishi MXZ8B140 MSZ-GE - 6 1  

18 К-20 RY100B7V1 FHYC100B -1 1  

19 К-21 RY71B7V15 FXYC71B -1 1  

20 К-22 RY71B7V15 FXYC71B -1 1  

21 К-23 RY100B7V15 FUY100F -1 1  

24 К-24,27 PU – 140YHA Mr.Slim PCA-RP140GA - 2 2  

серверная 25 К-25 MU-GA50VB MSC - GA50VB - 1 1  

26 К-26 MU-GA20VB MSC – GA20VB 1 1  

27 К-28 MU – GA20VB MSC – GA20VB - 1 1  

           

    Итого: 90 25  

Тигровая,19(пристройка)    

№ отметка марка блока нагреватель вентилятор

1 3,3 К-1, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN3 PBER500*300/17/5kW В1-KVO125, 0,089kW

2 6,6 К-2, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN4 PBER500*300/17/5kW В2-KVO125, 0,089kW

3 9,9 К-3, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN5 PBER500*300/17/5kW В3-KVO125, 0,089kW

4 13,2 К-4, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN6 PBER500*300/17/5kW В4-KVO125, 0,089kW

5 16,5 К-5, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN7 PBER500*300/17/5kW В5-KVO125, 0,089kW

6 19,8 К-6, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN8 PBER500*300/17/5kW В6-KVO125, 0,089kW

7 23,1 К-7, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN9 PBER500*300/17/5kW В7-KVO125, 0,089kW

8 26,4 К-8, НБ-KSUN280NFDN3, ВБ - KSTT280NFDN10 PBER500*300/17/5kW В8-KVO125, 0,089kW

9 29,95 К-9, НБ-KSUN176NFDN3, ВБ - KSTT176NFDN11 PBER500*300/17/5kW В8-KVO125, 0,078kW, B10-K100XL- 0,059kW, B11-CBF100L(S)-0,0291kW

10 33,5 К-10, НБ-KSUN105NFDN3, ВБ - KSTT105NFDN12 PBER500*300/17/5kW В13-KVO-100, 0,078kW

11 36,800-38,700 К-11, НБ-KSUN105NFDN3, ВБ - KSTT105NFDN13 PBER500*300/17/5kW ПД-1, ПД-2-7,5кВт, ПД-3-4,0кВт, В13-KV160M-0,059кW

Кровля      

Тигровая, 20 а

№ № Марка блока внутренний блок наружный блок

кабинета 1 1 Kentatsu KSGN21NFAN1 1 1  

2 2 Kentatsu KSGN21NFAN1 1 1  

3 3   1 1  

4 5 FUJITSU потолочный 1  

1 5   A09LHD 1 1  

6 6 S07LHP 1 1  

7 7 S07LHP 1 1  

8 8 S07LHG 1 1  

9 5 S07LHP 1 1  

    Итого: 9 9  

Приложение №3

 

 

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

№ п/п ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар 13 14 15 16 17 18 19 20

               

               

               

               

Порядок проведения процедуры запроса предложений.

Предложение должно быть оформлено по формам, приведенным в приложениях к настоящему запросу предложений, и быть действительным не менее чем 2 месяца с момента подачи. Предлагаемые условия выполнения работ, характеристики конечного продукта, условия поставки, оплаты, последующего сопровождения, и т.п., требуемые Заказчиком в соответствии с разделом 2 «Требования к выполнению работ, но не нашедшие отражения в специальных формах к настоящей документации, необходимо указать в письме о подаче оферты – Приложение № 1. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

Поставщик имеет право подать только одно предложение по одному лоту. В случае подачи поставщиком нескольких предложений по одному и тому же лоту все они будут отклонены без рассмотрения по существу.Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Предложение должно быть подано до 16:00 ч. местного времени Заказчика 23 марта 2012 г. в следующем порядке: в письменной форме по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 20 «а», каб. 8, или по факсу (423) 2657-408, или по электронной почте в сканированном виде zakdv5@dveс.ru. Контактное лицо: Афанасенко Вадим Юрьевич, тел. (423) 243-07-45.

Заказчик ориентировочно в срок до 29 марта 2012 г. определит Победителя. Критериями для определения победителя запроса предложений являются:

- Соответствие требованиям технического задания,

- Опыт работы (общий и специальный) на данном рынке,

- Сроки выполнения работ,

- Условия оплаты,

- Цена предложения.

Вместе с коммерческим предложением Участник должен представить следующие документы:

- Копию устава,

- Копию свидетельства о регистрации,

- Выписку из ЕГРЮЛ,

- Заверенные участником копии действующих лицензий на виды деятельности (при необходимости лицензирования данного вида деятельности), связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает лицензией;

- Заполненные формы из приложений к настоящей документации.

- Свидетельство о членстве в СРО (если это требуется законодательством для проведения работ).

Переторжка (регулирование цены).

Организатор запроса предложений вправе предоставить Участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки.

Организатор запроса предложений вправе воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки, если Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в поданных заявках, могут быть снижены.

В переторжке может участвовать любое число из приглашенных Участников. Переторжка может быть проведена после проведения предварительного ранжирования заявок. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться Участникам переторжки. Решение о порядке проведения переторжки принимает Закупочная комиссия.

Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

На переторжку вправе лично прибыть лица, подписавшие заявку, либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Участника цены (имеющие при себе соответствующую доверенность).Эти лица должны предоставить запечатанные конверты, в которых (в свободной форме) указывается минимальная цена, ниже которой прибывший на переторжку представитель Участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями ответственных должностных лиц Участника запроса предложений— главным руководителем и руководителем экономической службы (при отсутствии — главным бухгалтером).Перед началом переторжки конверты с новыми ценами под роспись сдаются в Закупочную комиссию. Представители Участника, не предоставившие конверт с минимальной ценой, на переторжку не допускаются. Такой Участник считается не участвовавшим в переторжке.Организатор запроса предложений может предусмотреть, по своему усмотрению, открытую или открытую переторжку. При открытой переторжке Участникам предлагается подать конверт с окончательной ценой только один раз, после чего такие поданные конверты вскрываются, окончательная цена каждого Участника объявляется и заносится в протокол.

При открытой переторжке Организатор запроса предложений в лице председателя Закупочной комиссии или заменяющего его лица предлагает всем приглашенным публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех пор, пока последний из Участников не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее уменьшать ее не будет.

По окончании переторжки Закупочная комиссия вскрывает запечатанные конверты с минимальными ценами, которые специально не оглашает, за исключением оговоренного ниже. Если заявленная Участником по результатам переторжки окончательная цена окажется выше или равна указанной в конверте с минимальной ценой у данного Участника, комиссия признает заявленную им в ходе переторжки окончательную цену. Если заявленная в ходе переторжки окончательная цена окажется ниже, чем это указано в конверте с минимальной ценой у данного Участника, комиссия огласит ее и будет считать содержавшуюся в конверте минимальную цену окончательной ценой данного Участника, полученной в ходе переторжки, а заявленную отклонит.

Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, оформляется протоколом и будет считаться окончательным предложением цены для каждого Участника запроса предложений.

При обнаружении нарушений в заполнении и подписании конверта с минимальной ценой, любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

Предложения Участника запроса предложений по повышению цены не рассматриваются, такой Участник также считается не участвовавшим в переторжке.

По окончании переторжки Закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и будет учитывать цены, полученные в ходе переторжки при оценке заявок и построению итоговой ранжировки предложений. Заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

Участие в переторжке не расценивается Организатором запроса предложений как нарушение требований пункта 3.2.

Участник запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший свою цену, обязан дополнительно представить по запросу Организатора запроса предложений откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки.

Прочие положения

Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Приложения:

форма Предложения (на 1 л.)

форма стоимости оказываемых услуг (на 2 л.)

график оказания услуг (1 л.)

анкета участника запроса предложений (на 2 л.)

справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (на 2 л.)

Ведущий специалист сектора

конкурентных закупок _________________/В.Ю. Афанасенко/

Приложение №1 к запросу предложений № 21 от 14 марта 2012 г.

Исх №______

Предложение на выполнение работ, оказание услуг - письмо о подаче оферты.

Получив и изучив документацию по запросу предложений № 21 от 14 марта 2012 г., предлагаем выполнение следующих работ, услуг:

_______________________________________________________________________________

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

С уважением,

_______________________________

(должность ответственного лица Поставщика) _______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________

(печать Поставщика)

Приложение № 2 к запросу предложений № 21 от 14 марта 2012 г. 2.Стоимость оказываемых услуг Форма стоимости оказываемых услугначало формы

Стоимость оказания услуг (заполняется отдельно по каждому лоту).

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало оказания услуг: «___»____________________года.

Окончание оказания услуг: «___»____________________года.

№ п/п Работы (услуги) Стоимость, руб. с НДС – если не облагается НДС – указать!

…итого: Условия оплаты – _______________________________________ указывается Участником

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Приложение № 3 к запросу предложений № 21 от 14 марта 2012 г.

Форма Графика оказания услугначало формы

Приложение SEQ Приложение \* ARABIC 1 к письму о подаче офертыот «____»_____________ г. №__________

График оказания услуг

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало оказания услуг: «___»____________________года.

Окончание оказания услуг: «___»____________________года.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Приложение № 4 к запросу предложений № 21 от 14 марта 2012 г. 3. Анкета Участника.

Форма Анкеты Участниканачало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п Наименование Сведения об Участнике

Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) ИНН Участника, КПП, ОКПО, ОКВЭД Юридический адрес Почтовый адрес Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) Телефоны Участника (с указанием кода города) Факс Участника (с указанием кода города) Адрес электронной почты Участника Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Приложение № 5 к запросу предложений № 21 от 14 марта 2012 г. 4.Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров.

4.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоровначало формы

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

п/п Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) Описание договора(объем и состав поставок, описание основных условий договора) Сумма договора, рублей Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

… ИТОГО за целый год [указать год, например «2008»] х

… ИТОГО за целый год [указать год, например «2009»] х

… ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2008 года», «I—II кварталы 2009 года» и т.д.] х

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнениюУчастник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов.

Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.


Похожие работы:

«Урок  русского языка Тема: "Повторим орфографию" (1-й курс, 10кл) Тип урока: урок комплексного применения знаний, выработки умений применять их в новых учебных условиях, обобщения и сис...»

«"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории городского округа Верхняя Пышма". Ответственный орган Администрацией городского округа Верхняя Пышма, Комитет по управлению имущество...»

«Выходит Сережа Б. и читает стих. На берегу пустынных волнСтоял он, дум великих полн,И вдаль глядел. Пред ним широкоРека неслася; бедный чёлнПо ней стремился одиноко.По мшистым, топким берег...»

«Викторина по сказкам А. С. Пушкина Викторина по сказкам А. С. Пушкина проводится для учащихся 3-4 классов в дни проведения недели литературы (октябрь) и в день рождения поэта (дни работы лагеря дневного пребывания)Оборудование:– портрет А. С. Пушкина...»

«Приложение к приказу Департамента города Москвы по конкурентной политике от 13.11.2014 г. № 70-01-183/14ПОРЯДОК предоставления доступа к информационным ресурсам Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ)1.Терми...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 февраля 2014 г. N 151 О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ БАЗОВЫХ (ОТРАСЛЕВЫХ) ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ФОРМИРОВАНИИ, ВЕД...»

«КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯПРИХОД В ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА Районные Кирилло-Мефодиевские чтенияРеферат : "Музыка и духовное становление человека"Реферат подготовила: Учащаяся 10 класса МОУ...»

«ПРОТОКОЛ №3 очередного общего собрания членов Товарищества собственников жилья "Уют" (далее ТСЖ "Уют"), расположенного в многоквартирном доме № 27 по улице Кирова, г. Новосибирск (далее МКД), проводимого в форме очно-заочного голосования с 19-00 ч. 05 и...»

«Обществознание, 9 класс Тема: Право Тема урока: "Право на труд. Трудовые правоотношения". Цель: познакомить учащихся с особенностями трудовых правоотношений, разъяснить некоторые правила поведения в трудовой сфере.Задачи урока: Познакомить учащихся с особенност...»

«Приложение №2 Утверждено постановлением администрации Городищенского городского Поселения от № Извещение о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Городищенского городского поселения. Администрация Городищенского городского поселения, как уполномоче...»

«ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г. Москва 27 декабря 2011 года Мировой судья судебного участка № 194 Можайского района ЗАО г. Москвы Морозова И.В. с участием государственного обвинителя – помощника Кунцевского...»

«ИЗМЕНЕНИЯ в законодательных и правовых актах в связи с введением специальной оценки условий труда: Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускаетс...»

«УТВЕРЖДАЮ Зам.Председателя Конкурсной комиссии Великолукского завода Транснефтемаш" АО "Транснефть – Верхняя Волга" О.И. Никифоров "" 2015 г. ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК-С-ТНМ-251.15 заседания конкурсной комиссии Великолукского завода Транснефтемаш" АО "Транснефть – Верхняя Волга" по вскрытию кон...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ от 26.08.16г., № 1 о проведении конкурсного отбора в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенн...»

«Правовое регулирование паллиативной медицинской помощи Правовое регулирование паллиативной медицинской помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.201...»

«МКОУ "Ичкинская средняя общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области"ЦЕЛЕВАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Я личность" для родителей обучающихся и обучающихся 1-11 классов срок реа...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет" Рубцовский институт (филиал)УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИС...»

«ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №323 – ФЗ от 21 ноября 2011 годаОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 19. Право на медицинскую помощь1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гаран...»

«Инструкция по обновлению ПО: 1. Разархивируйте загруженный файл2. Загрузите его на USB диск ( в кореневой католог), предварительно отформатированный в FAT32,3. Вставьте USB диск в ресивер, Gi S8290 должен...»

«Ситуационные задачи ЗАДАЧА 1.* 36-летняя женщина отмечает, что ее кожа за последний месяц приобрела желтоватый оттенок. За последние 3 года она перенесла несколько острых приступов болей в эпигастрии и правом подреберье. При осмотре: у пациентки кожные покровы и склеры с желтушным оттенком. Пальпаторно: отмечается болезненность в правом...»

«Предмет: Русский язык ( 4 класс) Тема: Правописание безударных окончаний прилагательных.Цели: 1) Обобщать знания об окончаниях прилагательных            2)  Формировать навык правописания окончаний3) Развивать умение сравнивать ответы партнёра и умение работать в группе.Ход урока: I. Орг. момент. ХАЙ ФАЙ-Поздоровайтесь со свои...»

«Глава Шлах Моше Рабейну посылает глав 12-ти колен разведать землю Кенаан, прежде чем ее завоевывать. Спустя 40 дней разведчики возвращаются и представляют Святую Землю в весьма негативном свете. Исключение составляют Еѓошуа и Калев. Народ возмущается и плачет. Всевышний хочет уничтожить народ, но...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.